Iii. Проект муниципального контракта icon

Iii. Проект муниципального контракта




Скачать 64.08 Kb.
НазваниеIii. Проект муниципального контракта
Дата21.04.2013
Размер64.08 Kb.
ТипДокументы
источник

ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА


Приобретение коммунальной техники.


г. Изобильный «____» _____________ 2010 г.


Администрация города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы города Изобильного Веревкина Петра Владимировича действующего на основании Устава, с одной стороны, ____________________ в лице ___________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола аукциона (протокол № __ от _______2010г., реестровый номер торгов: 87-ОА/10) заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», о нижеследующем:


  1. ^ ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

    1. «Поставщик» обязуется осуществить поставку коммунальной техники: «Мусоровоз с боковой загрузкой КО-449-17 или эквивалент» в соответствии с Приложением 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта (далее «Товар») на условиях данного Контракта, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить данный Товар в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Контрактом.




  1. ^ ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    1. Общая цена Контракта составляет: ________________ (___________________________) рублей.

    2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара с учетом НДС, все необходимые налоговые платежи, транспортные расходы на доставку товара до места назначения.

    3. Стоимость Товара является окончательной и включает в себя все издержки, в том числе: расходы на доставку, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

    4. Предусмотрена предоплата в размере 30%. Заказчик оплачивает Поставщику 30% от суммы контракта (авансовый платеж) в течении 10 (десяти) банковских дней после подписания муниципального контракта на основании счета на предоплату. Окончательный расчет производится в течении 7 (семи) банковских дней по факту поставки товара и подписания документации, подтверждающей поставку (счета, счет – фактура, товарная накладная, акта приема-передачи товара и иные необходимые документы в соответствии с законодательством РФ).

    5. Источник финансирования

Средства Федерального бюджета; Средства бюджета Ставропольского края;

Средства бюджета города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края.

  1. ^ СРОКИ ПОСТАВКИ

    1. «Поставщик» обязуется поставить Товар с момента заключения муниципального контракта до 15 декабря 2010г. «Поставщик» имеет право поставить Товар досрочно.

    2. Место доставки товара: Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Ленина, 15.




  1. ^ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

    1. «Поставщик» обязан:

      1. Осуществить поставку автомобиля новым, без дефектов и повреждений, 2010 года выпуска.

      2. Своими силами и средствами поставить Товар в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать «Заказчику».

      3. Поставить Товар с надлежащим качеством.

    2. «Заказчик» обязан:

      1. Произвести оплату поставленного Товара «Поставщику», в соответствии с условиями настоящего Контракта.
^

I.ПРИЕМКА ПО КАЧЕСТВУ


      1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать стандартам, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, действующим ГОСТам принятым в РФ.

    1. «Поставщик» гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Контракта, является новым, неиспользуемым, не имеет дефектов, связанных с качеством его изготовления либо с качеством используемых при его изготовлении материалов, которые могут проявиться при нормальном использовании Товара в условиях, обычных для России.

    2. Гарантия на Товар действительная в течение ________ месяцев или _________ км пробега с момента подписания сторонами товарной накладной и акта приема-передачи.

    3. «Поставщик» несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Товара или его частей, неправильной его эксплуатации.

    4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.



  1. ^

    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


    1. В случае нарушения сроков исполнения настоящего Контракта «Поставщик» по письменному требованию «Заказчика», обязуется уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % суммы Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения Контрактом срока исполнения обязательства.

    2. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

    3. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

    4. «Поставщик» несет ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему контракту в соответствии с его условиями и действующим законодательством РФ.

    5. «Заказчик» не несет ответственность за несвоевременную оплату поставленного Товара, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

    6. За нарушение сторонами обязательств по настоящему Контракту наступает ответственность в соответствии с действующим законодательством.



^

II.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ


7.1Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае недостижения согласия по спорному вопросу, спор разрешается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в арбитражном суде.

^

III.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА


8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

8.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. При изменении наименования, юридического или почтового адреса, банковских и иных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне письменно в пятидневный срок с момента возникновения соответствующих изменений.

8.4. Для регулирования отношений, не предусмотренных настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.5. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

8.6. Настоящий контракт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
^

IV.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2010 г., а по гарантийным обязательствам – до полного исполнения обязательств.

    1. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом «Поставщика» и «Заказчика».

    1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

V.ПРИЛОЖЕНИЯ


    1. Характеристики поставляемого автомобиля.



^ 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:


ЗАКАЗЧИК:

Администрация города Изобильного,

г. Изобильный, ул. Ленина, 15.

ИНН 2607100137,КПП 260701001,

р/с 40204810400000000401

ГРКЦ ГУ Банка России по СК,

г. Ставрополь, БИК 040702001


^ Глава города Изобильного


____________ П.В. Веревкин



ПОСТАВЩИК:





Приложение к проекту

муниципального контракта №___ от _______________ 2010 года


Характеристики поставляемого автомобиля


Наименование товара

Стоимость

(руб.)

Функциональные характеристики (потребительские свойства ), качественные характеристики товара.















Похожие:

Iii. Проект муниципального контракта iconДокументи
1. /ь 19-А-10/Часть I. Общая часть.doc
2. /ь...

Iii. Проект муниципального контракта iconДокументи
1. /ь 33-А-10/Часть I. Общая часть.doc
2. /ь...

Iii. Проект муниципального контракта iconДокументи
1. /ь 7-А-10/Часть I. Общая часть.doc
2. /ь...

Iii. Проект муниципального контракта iconДокументи
1. /ь 215-А-10/Часть I. Общая часть.doc
2. /ь...

Iii. Проект муниципального контракта iconДокументи
1. /ь 90-А-10/Часть I. Общая часть.doc
2. /ь...

Iii. Проект муниципального контракта iconДокументи
1. /ь 228-А-09/Часть I. Общая часть.doc
2. /ь...

Iii. Проект муниципального контракта iconIi. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА II. 1 Проект муниципального контракта
...
Iii. Проект муниципального контракта iconДокументи
1. /ь 239-А-09/Часть I. Общая часть.doc
2. /ь...

Iii. Проект муниципального контракта iconДокументи
1. /ь 46-А-09/Часть I общая часть.doc
2. /ь...

Iii. Проект муниципального контракта iconДокументи
1. /ь 218-А-09/Часть I. Общая часть.doc
2. /ь...

Iii. Проект муниципального контракта iconДокументи
1. /ь 269-А/ь 269-А. Инф. карта.doc
2. /ь...

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib3.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Лекции
Доклады
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Программы
Методички
Документы

опубликовать

Документы